Домой

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному




Скачать 233.58 Kb.
НазваниеКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному
Дата23.02.2013
Размер233.58 Kb.
ТипКонкурс
Содержание
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
2. Требования к участникам конкурса
3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
4. Обеспечение конкурсной заявки
5. Процедура проведения конкурса
6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «цена договора»
Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «срок выполнения работ»
Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
Опись входящих в состав заявки документов
Подобные работы:

Приложение №1 к приказу

№ 9-ОД от 29.05.2012г.



Конкурсная документация по проведению
открытого конкурса на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов п. Архара в 2012 году



1. Общие положения




    1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов п.Архара, приведенных в таблице № 1 :

Таблица №1

п\п

Адрес МКД

Стоимость капитального ремонта ВСЕГО

ремонт внутридомовых инженерных систем

^ Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

ремонт крыши

ремонт подвальных помещений

утепление и ремонт фасадов

руб.

руб.



лота

руб.



лота

руб.



лота

руб.



лота

руб.



лота

1

п. Архара

ул. Восточная,

дом 6

2 720 829

1 568 817

1

170 000

2

736 599

3

79 660

4

165 753

5

2

п. Архара ул. Восточная, ДОС-10

5 065 932

3 103 471

6

190 000

7

1 263 806

8

158 980

9

349 675

10



1.2. Заказчиком ремонта является - управляющая организация ООО «Архаринский заказчик».

1.3.Организатором конкурса является- управляющая организация ООО «Архаринский заказчик».

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда указана в таблице № 1 по каждому многоквартирному дому и виду капитального ремонта.

1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Заявки подаются по адресу: 676740 п.Архара Амурской области ул.Нагорная, 43 кабинет № 3, часы работы с 8.00 до 17.00 в рабочие дни .

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 30 минут "14" июня 2012 года по адресу: 676740 п.Архара Амурской области ул.Нагорная, 43 кабинет № 1.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на Интернет-сайте: www.arh-adm.ru не позднее чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.

1.9. При предоставлении обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму 3 % от начальной цены лота до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: № 40702810703000016660 в Дополнительном офисе № 8636/0160 Филиала № 8636 «Сбербанк России» ОАО - Благовещенское отделение ИНН/КПП 2810004374/281001001 ОГРН 1072813000622 БИК 041012603 кор.счет № 30101810200000000603 организатору ООО «Архаринский заказчик».

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.arh-adm.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: инженер по контролю за техническим содержанием зданий Заярский Владимир Трофимович тел.84164821322 кабинет № 4 по адресу п. Архара ул.Нагорная, 43.
^

2. Требования к участникам конкурса


Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.

2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.

2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292.

2.5. При осуществлении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", участник должен иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.

2.6.При приемке выполненных работ участник конкурса обеспечивает согласование в подписании акта выполненных работ с государственными надзорными органами (технический надзор).
^

3. Требования к составу, форме и порядку
подачи заявок на участие в конкурсе


3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации.

3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению N 3 к настоящей конкурсной документации.

3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки.

3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям.

3.1.5. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) .

3.1.6. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению N 4 к настоящей конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

3.1.7. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

3.1.9. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

3.1.10. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

3.1.11. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.

3.1.12. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30.12. 2009 N 624).

3.2. Представление документов, предусмотренных подпунктами 3.1.4 - 3.1.12 раздела 1 настоящей конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно "Оригинал" или "Копия", и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации- участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же как внешний конверт с конкурсной заявкой и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

^

4. Обеспечение конкурсной заявки




4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9. настоящей конкурсной документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов.

4.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.

4.3.2. Победителю конкурса в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора.

4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

^

5. Процедура проведения конкурса




5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.

представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

несоответствие участника требованиям, установленным разделом 2 настоящей документации.

превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.

5.4. Конкурсные заявки, соответствующие требованиям, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий, предложенных участниками конкурса в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно разделу 6 настоящей документации.

^

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе



6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

цена договора: максимальное количество баллов - 60;

срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

6.2.Общее максимальное количество баллов по трем указанным критериям – 100. 

6.3.Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.


^ Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «цена договора»




Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов






Цена

договора



60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0



^ Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «срок выполнения работ»




Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования заявок

Присваиваемое кол-во баллов






Срок выполнения



20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и более

0



6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.













Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «квалификация»








Крите -рий

Макси-маль-ное кол-во баллов



Подкритерии

Показатель

подкритерия

(ед.)

Количество

штрафных баллов






Квали-фи-кация



20

Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10



Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет



0

2 и более с опытом работы более 5 лет



5

в остальных случаях

10

Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и более

10

Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5

2 и более

10





* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составило не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.


В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация», затем по критерию «цена договора» и в случае необходимости - подкритерию «срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.


Приложение № 1

к конкурсной документации

^ Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица




    1. 1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо







  1. Электронный адрес участника ___________________________________

  2. Участник __________плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

  1. Участник ____________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)

рубли




2.

Срок выполнения работ

календарные дни

с даты начала работ





8. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация»

№ п/п

Наименование

Единица измерения



Значение (все значения указываются цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)




количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами




2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:



человек




с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет




с опытом работы более 5 лет

3

Соблюдение техники безопасности (количество) несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

шт.




4

Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.







  1. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _____________________________

_______________________________________________________________________рублей

_________________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

  1. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________________

_________________________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

  1. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные подпунктами 3.1.4 – 3.1.12 подраздела 3 раздела настоящей конкурсной документации по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

__________________________________________________________________


Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


Приложение № 2

к конкурсной документации

^ Опись

входящих в состав заявки документов

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.


Наименование документа

Количество листов















Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 3

к конкурсной документации

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления ______________________

Дата выдачи________________


Настоящей доверенностью _____________________________________

(наименование участника)

В лице____________________________________________________________,

(должность руководителя участника, ФИО)

действующего на основании _________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает ____________________________________________________ (ФИО лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ________________________


Подпись __________________________________________удостоверяю.

(ФИО лица, которому выдается доверенность)


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 4

к конкурсной документации

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет


№ п/п

ФИО

Должность в компании

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в компании

Название учебного заведения и год окончания

Примечания

1



















2



















3



















Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет ________ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________


Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):



  1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

  2. Копия диплома в количестве ____ шт.

  3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.



Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Скачать 233.58 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты